Ville de Montbrison

AccueilAgenda

TRAVAUX SUR RESEAU ELECTRIQUE ROUTE DE PRETIEUX

du
17Janv
au
25Fév

travaux réalisés par ENEDIS ST ETIENNE du 17/01 au 25/02/22
EXTRAIT DE L’AM 2021/1063 du 16/12/21
« LE MAIRE DE MONTBRISON
– VU le code de la route,
– VU le code pénal et son article R 610-5
– VU les articles L 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
– VU l’arrêté de circulation urbaine du 26 janvier 1981,
– VU les arrêtés municipaux, temporaires et permanents, postérieurs à l’arrêté de circulation urbaine précité, réglementant la circulation et le stationnement sur l’agglomération,
– VU les délibérations du conseil municipal fixant les tarifs municipaux,
– CONSIDERANT la demande formulée le 3 décembre 2021 par ENEDIS ST ETIENNE domiciliée à ST ETIENNE (42000) 42 rue de la Tour, pour bénéficier de l’autorisation d’occuper le domaine public et de modifier les conditions de circulation et/ou de stationnement route de Prétieux pour effectuer des travaux sur le réseau électrique haute tension,
– CONSIDERANT qu’il s’agit de la route départementale 101,
– CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de prendre les mesures nécessaires pour la sécurité des piétons et véhicules circulant sur le territoire communal,

A R R E T E:
ARTICLE 1 :
ENEDIS ST ETIENNE sera autorisée à occuper le domaine public et à modifier les conditions de stationnement et/ou de circulation dans le cadre des travaux précités suivant les prescriptions du présent arrêté municipal.

ARTICLE 2 : ROUTE DE PRETIEUX (RD101) – partie comprise entre le rond-point zone du Champs de Mars et le chemin de Brioude
2-1 – CIRCULATION
– Elle se fera sur chaussée rétrécie à hauteur du chantier par alternat par feux de chantier à vitesse limitée à 30 km/h.
– Tout dépassement sera interdit à tous véhicules.
– Tous les accès riverains devront être maintenus.

2-2 STATIONNEMENT
– Il sera interdit à tous autres véhicules que ceux appartenant à l’entreprise à hauteur du chantier.

ARTICLE 3 : SECURITE et SIGNALETIQUE
3-1 SIGNALETIQUE
– La signalisation et la pré signalisation réglementaire seront mises en place par ENEDIS ST ETIENNE au minimum 48 heures auparavant pour information préalable et sécurité des usagers du domaine public.
– Un panneau indiquant les coordonnées du ou des personnes responsables du chantier devra être affiché en permanence sur place ainsi que le présent arrêté municipal.

3-2 SECURITE
– Le chantier sera interdit au public et ENEDIS ST ETIENNE mettra en place un périmètre de sécurité.

ARTICLE 4 : DUREE DES DISPOSITIONS
– Les présentes dispositions seront effectives à compter du LUNDI 17 JANVIER 2022 et seront maintenues jusqu’au VENDREDI 25 FEVRIER 2021 de 7 heures à 18 heures.
– ENEDIS rétablira les conditions de circulation à vitesse limitée à 30 km/h chaque soir, week-ends et jours fériés.
– ENEDIS s’engage à rétablir les conditions normales de circulation, automobile et piétonne, et de stationnement dès que l’avancée du chantier le permettra et à réduire au maximum la durée de son intervention et la neutralisation du domaine public.
– En cas d’interruption du chantier pour une longue durée (intempéries ou autres), ENEDIS s’engage à rendre le domaine public à son utilisation première.

ARTICLE 5 : SANCTIONS
Les véhicules des contrevenants aux présentes dispositions seront verbalisés et pourront être mis en fourrière.

ARTICLE 6 : DROITS d’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
– Le pétitionnaire devra s’acquitter des droits d’occupation du domaine public en vigueur à la date de réalisation des travaux.
– Compte-tenu de la réalisation de ces travaux par et pour le compte de ENEDIS, il ne sera pas perçu de redevance.

ARTICLE 7 : RECOURS
Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de LYON dans un délai de 2 mois à compter de sa notification par voie postale et/ou internet (www.telerecours.fr). »